Главная | Защита прав потребителя | Договор на выполнение ремонтных и реставрационных

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

Удивительно, но факт! В случае признания экспертизой нарушений, услуги экспертизы оплачивает Сторона, допустившая эти нарушения.

Образцы документов , Договоры подряда Сохраните эту страницу: Образец договора подряда на реконструкцию реставрацию объекта представлен ниже: Москвы комплект актов, заключений, журналов, паспортов и сертификатов, подтверждающих качество выполненных по договору Работ, материалов, изделий, комплектующих и оборудования. Реставрационные работы - комплекс исследовательских, предпроектных, проектных и производственных работ, проводимых на недвижимых памятниках истории и культуры, на их территориях в целях обеспечения сохранности материальной структуры недвижимых памятников и их историко-культурной ценности, включающих: Применяемые в Договоре термины и определения предназначены для удобства пользования текстом и будут приниматься во внимание при толковании какого-либо положения Договора, а также рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение Договора.

В случае отказа от подписания Актов Заказчик в 5-ти дневный срок с даты их получения возвращает Подрядчику неподписанные Акты по форме КС-2 с письменным обоснованием отказа от их подписания. Оплата Работ производится Заказчиком ежемесячно на основании выставленных Подрядчиком счетов в 3-х экземплярах в течение 5 пяти банковских дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов: Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с согласия Заказчика, определяется по расценкам для аналогичных работ по настоящему Договору.

При отсутствии аналогичных работ в настоящем Договоре, стоимость дополнительных работ определяется Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. Если стоимость дополнительных работ не может быть согласована между Сторонами, Заказчик имеет право привлечь для выполнения таких работ третьих лиц. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, предусмотренных условиями настоящего договора, произошедшие по его вине и не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая период гарантийной эксплуатации Объекта в соответствии с условиями ст. На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ, выполняемых Подрядчиком по договору, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков строительства и сдачи в эксплуатацию Объекта.

Удивительно, но факт! Получить полный текст 4.

Для выполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется: Передать Подрядчику заверенную им копию приказа о назначении своих уполномоченных представителей с определением объема их прав и обязанностей в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Осуществлять технический надзор за производством Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, Объект реконструкции реставрации. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. Для выполнения своих обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право: Беспрепятственного доступа ко всем видам работ на Объекте в течение всего периода выполнения Подрядчиком Работ по настоящему договору.

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу с нарушением сроков, качества и технологических процессов. Для реализации своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется: Выполнить все Работы в соответствии с переданной ему проектной документацией в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику по Акту приема- передачи в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию законченного строительством Объекта.

Выполнить все необходимые подготовительные работы по организации Работ на Объекте. Своевременно обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой. Осуществить своими силами и за свой счет все необходимые для выполнения Работ по настоящему договору подключения к временным сетям и коммуникациям на весь период выполнения Работ, для чего Подрядчик получает необходимые технические условия на механизацию работ, разрабатывает проект механизации и производит подключения.

Согласовать с Заказчиком до начала выполнения Работ по договору состав и качество, поставляемых строительных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий. Своевременно и полностью устранять своими силами и за свой счет все дефекты и недостатки, в т. Возвести собственными силами и средствами все временные здания и сооружения, необходимые для пребывания рабочих и сотрудников, хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также установить освещение. Осуществлять мероприятия по пожарной безопасности, охране труда и оказанию необходимой медицинской помощи.

Договор на выполнение ремонтных и реставрационных веков назад

Осуществить за свой счет содержание и уборку и прилегающей к Объекту территории в течение всего срока выполнения Работ по настоящему договору. В противном случае, Заказчик имеет право не производить окончательный расчет за выполненные подрядные работы до полного выполнения Подрядчиком вышеуказанного обязательства.

Осуществлять охрану Объекта до момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Обеспечивать своевременный выпуск исполнительной документации, правильное выполнение контрольных съемок, проведения испытаний, оформление журналов производства работ, лабораторных и иных журналов, установленных нормативными документами, а также обеспечивать своевременное предоставление и наличие на Строительной площадке паспортов, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество используемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и конструктивных систем, оборудования, в объеме, предусмотренном действующими нормами.

Приложения к документу:

Не позднее, чем за 2 две недели до сдачи Объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации по Акту приема-передачи. Застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также связанного с ним имущества, и ответственность за причинение вреда третьим лицам строительные риски в соответствии с условиями ст. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: Выполнить своевременно и в полном объеме иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего договора.

По настоящему Договору Подрядчик имеет право предлагать Заказчику на утверждение технические решения, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта. Подрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно удалить со Строительной площадки любое лицо, нанятое Подрядчиком для выполнения работ, нарушающее нормы поведения, и пребывание которого на Строительной площадке Заказчик считает нежелательным.

В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ и другой деятельностью Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. Подрядчик обязуется заключить за свой счет со страховой компанией договор комплексного страхования рисков и ответственности в том числе за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте.

Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования рисков и ответственности при проведении Работ с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисков. Приемка Работ, а также скрытых работ производится в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами, с участием представителей обеих Сторон, представителей авторского и технического надзора, а при возникновении такой необходимости - представителей специализированных государственных органов.

За 2 два рабочих дня до начала приемки конструкций и скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика об их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов приемки скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В процессе работы Рабочей комиссии Стороны составляют и подписывают "Ведомость дефектов и недоделок".

Устранение недоделок, выявленных Рабочей комиссией в ходе приемки Объекта, оформляется двухсторонним Актом. Стороны совместно участвуют в подготовке и проведении сдачи Объекта Приемочной комиссии. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ, устанавливается в течение 24 двадцати четырех месяцев с даты подписания кта сдачи-приемки выполненных работ.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику неустойку: При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору он уплачивает Подрядчику неустойку: Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Подрядчиком Работ, то срок выполнения Работ по Договору продлевается на соответствующий период времени, при этом Подрядчик освобождается от уплаты пени за просрочку сдачи Работ по данной причине.

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки в полном размере. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине любой из Сторон, компенсируется виновной стороной. Все пени и неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются и уплачиваются в случае направления одной Стороной договора другой Стороне соответствующего письменного требования об уплате неустойки.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будет служить справка, выдаваемая Торгово-Промышленной Палатой, либо иным компетентным органом, уполномоченным выдавать такого рода справки или выпускать обязывающие Стороны нормативные акты, если иное не вытекает из существа форс-мажорных обстоятельств. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения мирных переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются путем подписания уполномоченными представителями обеих Сторон дополнительных соглашений к настоящему договору.

Проекты по теме:

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, и невозможности урегулирования этого спора в ходе переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой она назначена, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами затраты делятся поровну между Сторонами. В случае признания экспертизой нарушений, услуги экспертизы оплачивает Сторона, допустившая эти нарушения.

В случае недостижения согласия споры, по поводу исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Советуем посмотреть также:

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях: При этом, Стороны в 3-х дневный срок составляют Протокол фактически выполненных ым подрядчиком Работ по договору, в котором определяется объем выполненных работ, их стоимость и порядок оплаты.

Договор на выполнение ремонтных и реставрационных некоторого

Данный протокол должен быть подписан уполномоченными представителями обеих сторон. При расторжении Договора Стороны в обязательном порядке должны урегулировать все финансовые вопросы и провести полный взаиморасчет.

Удивительно, но факт! Устранение недоделок, выявленных Рабочей комиссией в ходе приемки Объекта, оформляется двухсторонним Актом.

Конфиденциальной информацией в соответствии с настоящим договором является вся информация о производственной, коммерческой и финансовой деятельности сторон, предусмотренной настоящим договором, а также информация, относящаяся к конкретным проектам, техническим и организационным решениям. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения обязательств по договору в течение срока действия договора, а также в течение 3 лет с даты прекращения настоящего договора, какому-либо третьему лицу без предварительного письменного разрешения друг друга и обязуются использовать ее только для целей, достигаемых в рамках настоящего договора.

Стороны не будут допускать прямого или косвенного воспроизведения и распространения любой информации, которая была передана другой стороной в ходе исполнения обязательств по договору, если только такое воспроизведение и распространение не может быть классифицировано как деятельность в соответствии с условиями договора, не противоречащая действующему законодательству.

За разглашение конфиденциальной информации третьим лицам без получения на то письменного согласия друг друга стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.

После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка сторон по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, утрачивают силу. Все приложения, дополнения, протоколы к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и оформлена в виде дополнительного соглашения или протокола к договору. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ и г.

Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ и нормальной эксплуатации Объекта, в объемах своих поставок. Любое уведомление по настоящему Договору передается в письменной форме уполномоченному представителю. Уведомление считается переданным, при наличии письменного подтверждения уполномоченного представителя на копии переданного уведомления.

Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Договора не является основанием для признания недействительным любых других условий или положений Договора. Стороны по настоящему договору договариваются от своего лица и всех аффилированных с ней лиц, включая управляющего, сотрудников, служащих и представителей сохранять конфиденциальный характер любой не предназначенной для широкого использования информации, касающейся условий настоящего Договора, а также сделок, предусмотренных в нем, при условии, что настоящий Договор не ограничивает предоставления такой информации в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящий составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон. Приложения к настоящему договору:


Читайте также:

  • Образец договора физического лица на оказание юридической помощи физическому лицу
  • Долг в банке в израиле
  • Подсудность по признанию права собственности на недвижимость
  • Судьи конституционного суда рф его основные права и обязанности
  • Имеет ли право ребенок орать на родителей
  • Скорая помощь на месте дтп